Opóźnienia w realizacji kontraktu budowlanego wynikają z różnych przyczyn. Błędy organizacyjne, niesprzyjająca pogoda, braki w dokumentacji, opóźnienia w dostawach, czy robotach podwykonawców. Powodują one wzrost kosztów budowy ponad planowany poziom. W niniejszym opracowaniu usystematyzowano obszary kosztów, w których występują zwiększenia spowodowane opóźnieniami. Wyodrębniono spośród nich koszty obsługi logistycznej kontraktu. Przedyskutowano możliwości określenia tych kosztów ex-post. Niniejsze opracowanie jest także uzasadnieniem konieczności przewidywania wzrostu kosztów spowodowanych opóźnieniami w realizacji kontraktów budowlanych dla ekonomiki kontraktu.
EN
The delays In execution of construction contract has variety of reasons. The faults in organization of building processes, extremely unfavorable weather conditions, the partial lack of documentation, delays in deliveries or execution of work by subcontractors. This paper contains a systematic description of areas that suffer from costs increase caused by time schedule delays. The costs of logistics were extracted. The possibility of ex-post analysis was considered. The paper shows the reason why an estimation of costs caused by delays in execution of the construction contract is so important to the economic issue of the building site.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.