Potential reasons for works delays resulting from the provisions of the agreement

• Autorzy: Leśniak A. , Piskorz G.

Identyfikatory

DOI

10.4467/2353737XCT.17.093.6569

Warianty tytułu

PL

Potencjalne przyczyny opóźnień robót budowlanych wynikające z postanowień umowy

• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

The course of the construction process in time is shaped by a variety of factors, which, in effect, may become the reason for delays in project completion. The paper presents the outcome of research performed with Polish building works contractors. One of the aims was to try to identify the potential reasons for delays in construction works, which result from the provisions of the agreement. Early recognition and an assessment of possible risks may assist the contractor’s attempts to eliminate them or to lessen the scale of delays in the project implementation.

PL

Przebieg procesu budowlanego w czasie kształtowany jest przez wiele czynników, które w efekcie mogą stać się przyczyną nieterminowego ukończenia przedsięwzięcia. W artykule zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych wśród polskich wykonawców budowlanych. Jednym z zamierzeń była próba identyfikacji potencjalnych przyczyn opóźnień robót budowlanych wynikających z postanowień umowy. Wczesne rozpoznanie i ocena możliwych zagrożeń może wspomóc działania wykonawcy w celu ich eliminacji lub zmniejszenia skali opóźnień w realizacji przedsięwzięcia.

Słowa kluczowe

EN

delays; construction works; factor identification

PL

opóźnienia; roboty budowlane; identyfikacja czynników

• Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
• Czasopismo: Technical Transactions
• Rocznik: 2017
• Tom: Vol. 6(114)
• Strony: 135--143
• Opis fizyczny: Bibliogr. 23 poz., wykr.

Twórcy

autor

Leśniak A.

• Faculty of Civil Engineering, Cracow University of Technology

autor

Piskorz G.

• Faculty of Civil Engineering, Cracow University of Technology

Bibliografia

• [1] Anysz H., Analiza zależności opóźnień w realizacji kontraktów na wykonanie robót budowlanych od czynników leżących poza sferą organizacji budowy i robót budowlanych, Teoretyczne podstawy budownictwa, T. II, Procesy budowlane, 2012, 69–82.
• [2] Anysz H., Zbiciak A., Przyczyny powstawania opóźnień w realizacji kontraktów budowlanych – analiza wstępnych wyników badania ankietowego, Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, (3), 2013, 963–972.
• [3] Akram S. et al., Opóźnienia i zakłócenia w projektach budowlanych, Komisja Europejska, Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji, Warszawa, Ankara, Ascot, Mondavio 2012.
• [4] Baldwin J.R., Manthei J.M., Causes of delays in the construction industry, ASCE Journal of the Construction Division, 97, 1971, 177–187.
• [5] Dytczak M., Ginda G., Wojtkiewicz T., Identyfikacja roli czynników opóźnień realizacji złożonych przedsięwzięć budowlanych, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 2, 2011, 481–485.
• [6] Faridi A.S., El-Sayegh S.M., Significant factors causing delay in the UAE construction industry, Construction Management and Economics, Vol. 24, Issue 11, 2006, 1167–1176.
• [7] Głuszak M., Leśniak A., Czynniki powodujące opóźnienia budowy – wielowymiarowa analiza statystyczna, [In:] Zastosowanie metod matematycznych w wybranych problemach zarządzania w budownictwie, S. Belniek (ed.), Kraków 2015, 79–105.
• [8] Jaśkowski P., Biruk S., Analiza czynników ryzyka czasu realizacji przedsięwzięć budowlanych, Czasopismo Techniczne, 1-B/2010, 2, 2010, 157–166.
• [9] Kazaz A., Ulubeyli S., Tuncbilekli N.A., Causes of delays in construction projects in Turkey, Journal of Civil Engineering and Management, 3/2012, 426–435.
• [10] Leśniak A., Przyczyny opóźnień budowy w opiniach wykonawców, Czasopismo Techniczne, 1-B/2012, 2, 57–68.
• [11] Leśniak A., Skąd się biorą opóźnienia?, Builder, 1/2010, 24–25.
• [12] Leśniak A., Plebankiewicz E., Opóźnienia w robotach budowlanych, Zeszyty naukowe WSOWL, Nr 3 (157) 2010, 332–339.
• [13] Ogunlana S., Promkuntong K., Construction delays in a fast-growing economy: comparing Thailand with other economics, International Journal of Project Management, 14 (1), 1996, 37–45.
• [14] Pasławski J., Drzewiecka J., Analiza zakłóceń procesów budowlanych, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 2/2011, 475–479.
• [15] Połoński M., Wiarygodność szacowanych kosztów planowanych inwestycji na tle barier w procesie inwestycyjnym. Acta Scientiarum Polonorum. Architectura 2007, 6 (3), 35–41.
• [16] Skorupka D., Identification and Initial Risk Assessment of Construction Projects in Poland, Journal of Management In Engineering”, Vol. 24, No. 3, American Society of Civil Engineers, 2008, 120–127.
• [17] Skorupka D. The method identification and qualification of construction project risk, Archives of Civil Engineering, LI, 4, Warszawa 2005, 647–662.
• [18] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz. U. 1989 nr 30, poz. 163.
• [19] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Dz. U. 1997 nr 54, poz. 348.
• [20] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627.
• [21] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, Dz. U. 2001 nr 115, poz. 1229.
• [22] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody, Dz. U. 2004 nr 92, poz. 880.
• [23] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze, Dz. U. 2001 nr 163, poz. 981.

Uwagi

EN

Section "Civil Engineering"